论文网
工程建设类有关论文范例,与水利工程施工监理合同相关论文格式
本论文是一篇工程建设类有关论文格式,关于水利工程施工监理合同相关开题报告范文。免费优秀的关于工程建设及监理工程师及委托人方面论文范文资料,适合工程建设论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
,设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误,二,在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务,
三,由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行监理业务的工作.
监理人完成附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付.
第三十四条国家有关法律,法规,规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定调整监理服务酬金.
第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决.7天内未发出异议通知,则按通用合同条款第三十二条,第三十三条,第三十四条的约定支付.
合同变更与终止
第三十六条因工程建设计划调整,较大的工程设计变更,不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围,内容和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金计取,监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议.
第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合同的一方要求解除合同的,应书面通知对方,若通知送达后28天内未收到对方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止.因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失.
第三十八条在监理服务期内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题.
第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止.
违约责任
第四十条委托人未履行合同条款第十条,第十一条,第十三条,第十四条,第十五条,第十六条,第十七条,第十九条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任.
第四十一条委托人未按合同条款第三十二条,第三十三条,第三十四条约定支付监理服务酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外,还应继续履行合同约定的支付义务.
第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条,第二十三条,第二十四条,第二十五条,第二十七条,第二十八条,第二十九条,第三十条,第三十一条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任.
争议的解决
第四十三条本合同发生争议,由当事人双方协商解决,也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解,协商或调解未果时,经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉.争议调解机构,仲裁机构在专用合同条款中约定.
第四十四条在争议协商,调解,仲裁或起诉过程中,双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务.
其他
第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励.奖励办法在专用合同条款中约定.
第二部分专用合同条款
监理依据
第三条本合同的监理依据为(包括但不限于):
1《中华人民共和国合同法》,
2《建设工程质量管理条例》,
3《水利工程质量管理规定》,
4《建设工程监理规范》,
5《水利工程建设监理规定》,
6《广东省建设工程质量管理条例》,
7其他适用于本合同的法律,法规和规章.
8国家和省市有关规范,技术标准
9本工程的初步设计报告及其批复文件,
10本工程施工图纸,
11本工程施工招标文件,
12委托人与施工承包人签订的有关合同,
13经委托人批准的监理工作实施细则,
14其他经委托人确认的有关文件.
委托人的权利
第七条五,当监理人发生下列违约情形时,委托人有权解除合同:
1,未按通用条款第二十至第三十一条履行监理义务,
2,监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力,
3,因监理事故而给发包人造成重大的经济损失.
监理人的权利
第八条
二,承包人提交的施工组织设计,安全技术措施及专项施工方案等各类文件的最终审批权属委托人,
五,本工程施工采用总价承包合同,对任何变更须经委托人批准后才可实施.
八,当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同:
1,没有能力按合同支付监理服务酬金,
2,要求监理人作违反法律法规的事情.
九,委托人赋予监理人的其他权利:
1,按委托人通知签发工程移交证书,
2,按委托人通知签发保修责任终止证书,委托人的义务
第十条委托人向监理机构免费提供的资料为:
资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求主管部门批准的项目建设文件及附件合同生效后合同终止时保密设计文件及图纸合同生效后合同终止时不得流入非相关单位及个人3有关技术资料合同生效后合同终止时不得流入非相关单位及个人4与承包人签定的有关合同合同生效后合同终止时保密5其他有关资料合同生效后合同终止时不得流入非相关单位及个人第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限:一般文件天,紧急事项天,变更文件天.
第十三条开展监理工作所需的所有办公,生活设施,设备及其使用,维护与运行等费用,已包含在监理报酬中必须由监理人自行解决,委托人不另外提供,监理人也不得向施工承包人或其他参与本工程建设的单位索取.第十七条监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险由监理人自行投保,视为已包含在监理报酬中保险时间应随服务时间的延长而顺延若监理不办理上述保险,其责任由监理人自行承担.
监理人的义务第二十条监理服务内容:
(一)监理人应在天内,派出专业配套,符合资格条件的监理人员进驻施工现场,具体要求如下:
总监理工程师1人:身体健康,具有较全面的工程管理经验和沟通协调能力,组织能力,具备《水利工程建设监理工程师注册证书》,《全国水利工程建设总监理工程师岗位证书》,水利水电类高级或以上职称证书,并为本单位在职人员.
监理工程师人:身体健康,具有一定的工程管理经验和沟通协调能力,具有《全国水利工程建设监理工程师资格证书》,并为本单位在职人员.其他工作人员:由监理单位根据需要确定,并根据实际情况和发包人的要求增加工作人员.
(二)监理人的监理工作范围为:
详见工程有关设计文件.
(三)监理人的工作内容
1,设计方面
(1)熟悉设计文件内容,审查签发设计文件(包括:设计说明,施工措施,技术要求,操作规程,设计修改通知等),发现问题及时与设计人联系,重大问题向委托人报告.
(2)核查设计文件和各项设计变更,提出意见与优化建议.
(3)组织有关参建单位进行现场设计交底.
(4)协助委托人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论.
(5)审核承包人对设计文件的意见和建议,会同设计人进行研究,并督促设计人在指定期限内给予答复.
(6)代表委托人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件.
(7)资料汇总及其他工作.
2,施工方面
管理工程建设合同.
协助承包人与检测单位签订检测合同.
督促委托人按工程建设合同的规定,落实必须提供的施工条件,检查工程承包人的开工准备工作,并在检查与审查合格后签发工程开工令.
审批承包人提交的施工组织设计,施工进度计划,施工技术措施,作业规程,工艺试验成果,临建工程设计以及使用的原材料等.
签发补充设计文件,技术规范等,答复工程承包人提出的建议和意见.
按有关技术要求,在土方开挖,抛石,回填等工序施工前后及时,准确的测量地形断面和进行计量,并绘制断面图.
工程进度控制:根据工程建设合同总进度计划,编制控制性进度目标和季度施工计划,并审查批准承包人提出的施工实施进度计划并检查其实施情况.严格按照施工合同工期要求进行工期管理,如因承包人原因未按期施工或完工的,监理人应做好延误时间记录及其原因,并经承包人盖章或签名确认.当实施进度发生较大偏差时,在分清原因的前提下及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见,经委托人批准后,完成进度计划的调整.
施工质量控制:审查承包人的质量保证体系和措施,核实质量文件,依据工程建设合同文件,设计文件,技术标准,对施工的全过程进行检查,对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督,督促委托人委托的检测单位及时进场检测,检测时监理人员必须在场.以单元工程为基础,按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》的要求,对承包人评定的工程质量等级进行复核.
工程投资控制:审核承包人完成的工程量和单价费用,并签发计量和支付凭证,受理索赔申请,进行索赔调查和谈判,并提出处理意见,处理工程变更,下达工程变更令.
施工安全监督:按照有关法律,法规,规章和本合同有关规定,检查承包人的施工安全措施,劳动防护和环境保护措施,并督促实施,检查承包人防洪度汛,防台风,台风期避风等的措施,并督促实施,参加重大的安全事故调查.
本文出处 http://www.sxsky.net/xie/070495165.html
主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作,编制施工协调会议纪要.
信息管理:做好施工现场记录与信息反馈,按照监理合同附件的要求编制监
工程建设类有关论文范例,与水利工程施工监理合同相关论文格式参考文献资料：