当前位置 —论文工程机械工程— 范文

工程相关论文范文检索,与露天煤矿建设中工程变更控制相关研究生毕业论文开题报告

该文为工程相关本科毕业论文范文,与露天煤矿建设中工程变更控制相关工程项目管理硕士论文,可作为机械工程专业工程论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。免费下载教你怎么写工程及建设项目及承包商方面的优秀学术论文范文。

【摘 要

关于露天煤矿建设中工程变更控制的本科毕业论文范文
工程相关论文范文检索
】本文从建设项目主体行为的角度,分析了建设项目工程变更风险和进行工程变更控制的意义,提出了业主与承包商两大建设项目主体在信息不对称条件下加强对工程变更控制的策略.

【关 键 词 】工程变更;控制;露天煤矿

Engineering Change Control of the open pit construction

Xu Chong-yu

(Shenhua Xinjiang quasi-East open pit Jimsar County Xinjiang 831700)

【Abstract】From the perspective of the main behavior of construction project, construction project changes the risk and the significance of engineering change control, and proposed construction projects for owners and contractors of the two main conditions of asymmetric information to strengthen the engineering change control strategy.

【Key words】Engineering change,Control,Open pit

1. 前言

准东露天煤矿隶属于神华集团新疆公司,是一个正在建设现代化大型露天矿,露天矿一期工程建设规模为10.00Mt/a.一个露天煤矿从基建期到竣工验收,往往需要3~5年的建设时间,在这段时间,涉及到不同建设项目工程变更的问题,工程变更是建设项目合同管理的重要内容 是影响建设项目进度控制、质量控制和投资控制的关键因素,加强工程变更的管理与控制对实现建设项目合同管理目标具有重要意义,在建设过程中做哪些工作,才能保证工程变更的有效控制?就此谈一些自己的观点.

露天煤矿建设中工程变更控制参考属性评定
有关论文范文主题研究: 关于工程的论文范文文献 大学生适用: 硕士论文、高校大学论文
相关参考文献下载数量: 58 写作解决问题: 写作参考
毕业论文开题报告: 论文模板、论文摘要 职称论文适用: 技师论文、职称评初级
所属大学生专业类别: 写作参考 论文题目推荐度: 免费选题

2. 工程变更的风险和控制的意义

建设项目工程变更可划分为设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更和新增工程.工程变更是建设项目合同管理的重要内容 是影响建设项目进度控制、质量控制和投资控制的关键因素.

2.1 建设项目是一种特殊的产品,各单项工程、单位工程和分部分项工程之间存在紧密的内在工艺联系,频繁的工程变更将打乱正常的作业顺序,造成变更项目紧前工序、紧后工序和相邻工序的停工或返工现象,尤其是处于关键线路上的变更项目,其延误必然导致建设项目工期的延长,处于非关键线路上的变更项目当延误时间超过该项目总时差时,其超过部分同样会影响建设项目的工期,导致建设项目竣工的拖延.


工程本科论文的写作方法
播放:22704次 评论:3410人

2.2 频繁的工程变更往往会增加业主和监理工程师的组织协调工作量,打乱业主和监理工程师正常的工作程序.同时也对承包商的现场管理增加难度.例如为处理工程变更,尤其是处理关系项目全局的一些变更,业主和监理工程师需要召集一系列的专题协调会议,组织业主、监理、勘察设计、总承包商及分包商对工程变更事项进行研究和协商,一些重大的设计变更还需增加对现场补充勘察和调研环节.总之,由于工程变更的复杂性和不确定性,处理工程变更会耗用建设项目参与各方的管理资源,降低项目管理效率,增大业主的管理费用和监理费用支出,对建设项目管理带来不利的影响.

2.3 大多数情况下,工程变更给承包商的施工生产带来的影响是作业工序的打乱、加班施工高峰期劳动力的剧增,以及原材料供应系统的紊乱,这样会极大地降低施工的作业效率,增大承包商的生产成本,对劳动生产率造成严重的损害.

2.4 由于工程变更会影响工期和造价,一旦业主和监理工程师确定的变更价款和变更工期达不到承包商的期望值,而双方又协商不成或久拖不决,势必会带来承包商的施工索赔.若索赔不成,进而会发展为合同纠纷和争端,严重的将会导致昂贵而费时的仲裁或司法诉讼,这将会加剧承包商、业主和监理工程师之间的矛盾,损坏承发包双方的共同利益.

2.5 从工程变更实施效果角度分析,工程变更有积极的和消极的之分.积极的工程变更是指,建设项目主体各方针对建设项目合同控制目标所主动采取的通过优化设计和施工措施方案以及调整工程实施计划等手段,以达到降低工程成本,提高工程质量和缩短建设工期目的的工程变更.如准东露天煤矿采场内筛分系统工程,属于地面生产系统工程中一单位工程,由于基础位置在松动爆破区域,基坑开挖过程中,一直无法确定未扰动岩层的位置,由于工期紧,经过技术论证及经济对比分析后,果断将独立柱基和条形基础变更为筏板基础,缩短了单位工程施工工期,确保了整个地面生产系统按期投入运行.

2.6 消极的工程变更系指由于各类客观因素的影响如设计错误、工程地质条件变化等,为保障建设项目顺利实施而必须做出调整的工程变更.消极的工程变更也包括建设项目主体各方违背诚信原则和建设项目合同控制目标,所采取的不利于降低工程成本,有损工程质量和延误建设工期的工程变更.工程变更对建设项目的实施有着巨大的影响.消极的工程变更,往往导致建设项目工期延误投资失控,以及对劳动生产率产生负面的影响,由工程变更演变而来的工程索赔合同争端及诉讼还会加剧业主与承包商之间的矛盾.例如某矿地面生产系统栈桥钢结构,由于设计失误,将原设计中栈桥底板由预制槽型板变更为花纹钢板,由于考虑欠缺,设计与实际脱节,一直无法解决栈桥底板防水问题,造成系统运行中污水到处洒漏,底板保温层变形,影响了建筑物使用功能,该项变更增加投资者600余完元,还无法满足使用功能,后期还需补充设计,完成削缺工作,造成工期延误,施工单位疲惫不堪.

2.7 建设项目实施过程中存在大量不对称信息,既有业主与承包商之间的信息不对称,也有业主与设计方之间的信息不对称,以及业主与监理方之间的信息不对称.建设项目工程变更控制过程中建设项目主体行为的规范程度是影响建设项目工程变更控制质量和效能的关键.有关研究结果表明,业主与承包商在建设项目工程变更活动中的博弈是一种不完全信息的动态博弈.在确定是否实施工程变更之前,由于工程建设所具有的专业性特征,承包商往往比业主拥有更多的设计和施工工艺信息,比业主更了解施工现场条件,使得业主在工程变更决策时做出逆向选择的风险增大.在工程变更方案确定之后,由于承包商对建筑市场中人工、材料和施工机械等生产要素市场价格动态信息占据领先优势,加之承包商的工序工料机消耗水平只有承包商自己最清楚,业主只能了解到社会平均消耗水平指标,因此在确定工程变更成本时,承包商有可能以虚假变更成本代替合理变更成本,从而损害业主方经济利益.

加强对工程变更控制,避免消极变更,通过合理积极的工程变更维护业主方经济利益和保障工程质量,保证工程如期完成和控制投资.

3. 信息不对称条件下加强对工程变更控制的策略

3.1 要认真吃透初步设计内容,按照设计思路安排.

(1)加强项目建设中可行性研究及初步设计阶段的细部分析是项目控制的关键.大型项目建设初期,承担大型项目设计的单位会向建设单位提供可行性研究报告,在报告中会分析项目的建设规模及主要系统的技术方案、投资估算、财务评价、风险分析等,在此阶段需要投资方仔细研究可行性研究报告.

(2)对勘察设计文件的审查工作是对投资控制的细化.建设单位要对设计单位提交的勘察、设计文件组织专业人员进行评审,对文件细部进行审查,将设计缺陷、与实际不符、与现场施工不符的设计重新完善.施工图纸的预算要全面,预算漏项是一个项目导致工程变更、超投资的关键.

(3)项目实施过程中的管理是对工程变更的有效控制,要注意以下几点:施工单位的选择,可采取公开招标或邀请招标的方式,对各家投标单位进行实地考察,了解其施工能力强、管理经验、人员技术力量等相关情况,保证合格的施工单位参与项目建设.施工过程中不要随心所欲的改设计.项目管理过程中要有前瞻性、考虑问题要全面,要经常组织有经验的现场管理人员优化方案.

3.2 建立有效的工程变更激励和约束机制.

根据信息经济学的委托―代理理论,业主与承包商之间的关系实质上是一种契约关系,为保证交易前后,业主与承包商之间利益的均衡,防止恶意工程变更和虚假工程变更成本的出现,设计一种合理的契约,是有效避免由于信息不对称所带来的逆向选择和道德风险的制度保证.因此,在业主与承包商之间的契约安排中,建立有效的工程变更激励和约束机制是防范工程变更风险的重要手段.工程变更的激励和约束机制应能保障承包商在信息不对称条件下作出不损害业主利益的选择和行动.

3.3 建设高效的建设项目工程变更管理制度.

建设高效的建设项目工程变更管理信息制度是有效防范信息不对称条件下工程变更风险的基础性工作.建设项目工程变更管理制度包含两大处理功能,一是对建设项目主体各方综合信息的采集存储加工和处理,二是对建设项目工程变更的信息化管理.对建设项目主体各方综合信息的处理,有助于最大限度地降低建设工程施工合同履约过程中信息的不对称性,而对建设项目工程变更的信息化管理,既是减少信息不对称性的需要,也是工程变更管理科学化和规范化的要求.如神华新疆公司建立了完善的设计变更审批制度,施工单位、监理单位、设计单位及项目管理单位任何一方提出设计变更,均由项目管理单位现场一次审核变更的可行性,然后报上级工程管理部门进行二次审核,最终由公司分管基本建设领导根据一二级审核意见,确定是否变更,自该程序实施以来,减少了由于随意设计变更延误工期及结算超预算的发生概率,在基本建设管理领域取得了较好的成效.


该文转载于:http://www.sxsky.net/gongcheng/jxgc/450292.html

4. 结论

只有通过工程变更管理科学化和规范化管理,加强工程变更的控制,才能切实维护业主方经济利益和保障工程质量,为准东露天煤矿建设一个现代化大型露天矿奠定良好的管理基础.

参考文献

[1] 王祖志,项目监理的工程变更管理研究[J],重庆交通学院学报,2003年9期,2003年9月.

[2] 方俊,建设项目工程变更的风险分析与评价[J],重庆大学学报, 2004年12期, 2004年12月.

[文章编号]1006-7619(2011)02-20-091

[作者简介] 许崇域(1973-),女,籍贯:新疆乌鲁木齐市,职称:工程师, 1996年毕业于辽宁工程技术大学,神华新疆能源有限责任公司准东露天煤矿工程管理部副部长,现从事矿山基建管理工作.

工程相关论文范文检索,与露天煤矿建设中工程变更控制相关研究生毕业论文开题报告参考文献:

露天煤矿安全论文
作,开展多形式,多层次的培训.建。煤矿专业论文发表2016年誉,还曾被评为煤炭部先进工作者.在本学术群体中负责对项目的指导.,彭苏萍,博士,中国矿业大学资源开发工程系教授,博导,国家。

露天煤矿安全管理论文
国矿业大学资源开发工程系教授,博导,国家"长江学者奖励计划"特聘教授,主要从事煤矿安全地质保障系统的研究.在长。煤矿专业论文发表湖南高等学校,煤矿专业论文发表学校责教学与科研工作,兼。

煤矿安全工程论文
煤矿安全论文写作要求大学,二〇〇九年五月, 论文题目,薄隔水层底板突水机理及预测预报研究,作者姓名:研究生入学时间:2006年9月,专业名称:机械电子工程研究方向:机电液一体化技。

控制工程论文
文要求及时间,1,要求投稿论文要紧扣会议主题和交。深圳大学机电与控制工程学院造及测试,生物药学工程与电脑系统工程,甚至是在银行与金融工程项目中的技术专家.电子工程荣誉学士学位信息技。

控制工程硕士论文
工程硕士学位论文控制科学与工程学科2016届硕士研究生毕业论文,学生答辩分组名单,2016-6-6,答辩一组:(基础楼525室;时间:8:00),答辩主席:高慧彬(中科院长春光。

工程造价控制论文
自。工程造价职称论文相关一,《工程造价管理基础理论与相关法规》课本浓缩精华,工程造价的特点:大额性,个别性,动态性,层次性,兼容性;,工程造价的作用:项目决策的依据;制定投资计划和控。

工程造价控制 论文
自。工程造价职称论文相关一,《工程造价管理基础理论与相关法规》课本浓缩精华,工程造价的特点:大额性,个别性,动态性,层次性,兼容性;,工程造价的作用:项目决策的依据;制定投资计划和控。

建筑工程成本控制论文
企业成本控制的探析,关于企业成本控制的探析摘要撰写的时间:控制在论文定稿之。建筑工程招标控制价编制说明人:____________职务____________,?为使____建。

工程监理质量控制论文
筑工程质量管理与控制论文,专业:建筑工程技术,年(班)级:2016级,学号。建设工程监理规范免目标偏离的发生,应重视事前的主动控制.即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针。

工程质量控制毕业论文
工程质量控制工组织设计或施工方案,并能贯彻执行;,4,严格按照人防工程设计文件和施工技术标准施工;,5,按规定选用和安装人防工程专用设备;,6,及时整理工程质量控制资料,做到真。

露天煤矿建设中工程变更控制WORD版本 下载地址