该文是雕塑工程专业施工索赔论文范文，主要论述了施工索赔相关专升本毕业论文开题报告,与施工企业的工程索赔相关论文范文参考文献，适合施工索赔及施工企业及工程施工方面的的大学硕士和本科毕业论文以及施工索赔相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
[摘 要 ] 由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会产生一些变化,由此就产生了索赔.
[关 键 词 ] 工程索赔施工企业工期索赔费用索赔计算方式
一、工程索赔的概念
索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为.
| 有关论文范文主题研究: | 关于施工索赔的论文范文集 | 大学生适用: | 自考毕业论文、在职研究生论文 |
|---|---|---|---|
| 相关参考文献下载数量: | 86 | 写作解决问题: | 写作技巧 |
| 毕业论文开题报告: | 论文模板、论文题目 | 职称论文适用: | 核心期刊、高级职称 |
| 所属大学生专业类别: | 写作技巧 | 论文题目推荐度: | 免费选题 |
通常情况下,索赔是指施工单位在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求甲方给予补偿损失的一种权利要求.而甲方对于属于施工单位应承担责任造成的,且实际发生了损失,向施工单位要求赔偿,称为反索赔.
本文主要讨论施工单位对建设单位的索赔.
二、施工索赔的性质
在法律上,索赔的性质属于经济补偿行为,而不是惩罚,索赔属于正确履行合同的正当权利要求.
索赔方所受到的损害,与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系.导致索赔事件的发生,可以是一定行为造成,也可能是不可抗力事件引起,可以是对方当事人的行为导致的,也可能是任何第三方行为所导致.索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决,若双方无法达成妥协时,争议可通过仲裁解决.
三、施工索赔
1.索赔依据
完整的索赔依据是索赔工作成败的关键,有了它,索赔工作才能有效进行.在实际工作中,主要依据是工程合同、法律、法规、有关政策文件的规定,这些是起主导作用的索赔依据.另外,在施工过程中,现场工作人员（主要是资料员）有必要加强对基础资料的收集积累和保管.例如,一个重要的传真,仅仅附上自己的记录是不够的,最好附上经过对方签字确认收到的记录.
索赔依据的要求
（1）真实性：索赔依据必须是实施合同过程中确定存在和发生的,必须完全反映实际情况,能经得住推敲.
（2）全面性：索赔依据应当能说明时间的全过程.索赔报告中设计的索赔理由、时间过程、影响、索赔数额等都应有相应依据,不能凌乱和支离破碎.
（3）关联性：索赔依据应当能够相互说明,相互具有关联性,不能互相矛盾.
（4）及时性：索赔依据的去的及提出应当及时,符合合同约定
（5）具有法律证明效力.
2.工期索赔
在工程施工中,由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会产生一些变化,,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失.
施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去对已产生的工期延长的责任（合同中通常会有对施工单位不能按期完工的罚款）；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔.
工期索赔可以采用分析法进行计算,其主要依据经建设单位认可的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改报告,调整计划和受干扰后实际工程进度记录.
写施工索赔本科论文的步骤
播放:39766次 评论:6345人
一般来说,工期索赔是比较容易实现的.
3.费用索赔
本文转载于 http://www.sxsky.net/gongcheng/dsgc/437071.html
费用索赔都是以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面,其中要注意的一点是索赔对建设单位不具有任何惩罚性质.因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据.没有证据,索赔要求不能成立.
相对工期索赔,费用索赔则要困难得多,所以费用索赔应尽可能在事前进行,争取主动,使索赔工作取得预期效果.这就是说,索赔需要掌握最佳的时机.如施工合同已经签订,却因为业主未如期支付租借临设场地费用,导致施工场地不具备施工条件,这就是因为业主不作为产生的索赔,如果事先不作签证,最后审计时难免不发生扯皮事件.
索赔费用大致由以下几点组成
（1） 人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算.
（2） 设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式.当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算.因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械这就非计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算.
（3）材料费
（4） 利润：计算方式与原投标报价中利润计取方式保持一致.
索赔费用的计算原则和计算方法.
在确定赔偿金额时,应遵循这个原则；即所有赔偿金额,都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用,施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失,但也不得因索赔事件而获得额外收益.
四、施工索赔和项目管理
施工索赔和项目施工管理是息息相关的,一个项目的实施过程中,如果甲乙双方能够做到互谅互让,施工索赔通过友好协商的方式解决,那无疑是最好的.要想达到这样,需要高度重视项目管理工作,从招投标阶段到主体工程施工阶段,装修阶段,竣工验收阶段,针对每一个阶段的特点,制定不同的管理方针,还要加强对施工人员的培训.
假如建设方或监理人员在现场向施工人员下达某一项指令,而该指令内容并不在工程合同范围之内或界限不明,则应在现场例会中及时提出并讨论备案.搜集和整理索赔依据,要根据施工合同中甲乙双方的约定,有针对性地收集资料,为事后的索赔工作准备依据.如业主拖欠工程进度款、未按时间节点提供工程施工图纸等,这些事件都可以按照“假如业主不履行义务”的情况,在合同中列出该项索赔,这样事先有目的地去准备相应的索赔资料,为事后的索赔提供完整的依据.
总之,只有加强工程合同的管理(包括合同的签订),全面了解施工索赔的范围,合理地运用索赔依据,及时地掌握索赔的时间,正确地
施工索赔相关论文范文参考文献
施工索赔相关专科毕业论文范文,与施工企业的工程索赔相关工程硕士论文多少钱参考文献：
工程施工索赔论文
后,不应再对履约保证金提出索赔,并在发出上述证书后的14天内应将履约保证金退还给承包人. 履约保证金项下的索。工程施工合同协议书工程施工合同协议书,发包人(全称):海门市交通建设工程有。
建筑施工索赔论文
程085211计算机技术085213建筑与土木工程。建筑施工论文题目资源煤矿山,烟花爆竹,建筑施工,道路交通,消防,冶金机械,特种设备,民用爆破器材等.加强企业安全标准化建设方面情。
施工索赔论文
施工论文格式郑州学,设计,生产,出版单位的专家,学者和工程技术人员踊跃投稿并参加学术会议.应征论文内容包括有关地震工程的理论,试验,计算,设计,施工和计算机应用等方面的成果,特。
建筑工程索赔论文
工企业索赔策略及控制建筑施工项目开工前需做好的准备工作论建筑工程成本分析与成本结算论建设项目现场管。建筑工程论文下载软件,建筑工程论文下载浙江关于报送2016年建设工程初,中级职称评。
工程索赔论文
标文件的重点.工程量清单是工程计。建筑工程师论文下载软件,建筑工程师论文下载浙江 招投标管理,合同管理,工程索赔等,其他有关的建设工程管理,1.2论文成绩的构成,(1)选题(创新点。
建筑工程索赔
建筑工程该工程施工的工匠按本招标文件的规定提交投标文件.合同名称为jx2016025.,1,工程概况:农村污水处理,2,资金来源:村自筹.,3,投标人资格:具有村镇建筑工匠证(旧。
工程索赔论文摘要
论文摘要前言软件工程2016《软件工程》课程考试要求,一,论文题目,基于三层架构的xxx的设计与实现,二,论文总体要求,1,题目中的xxx是一个软件项目,包括网站;,2,论点明。
建筑施工企业论文
在榕建筑施工企业doc员附:一,报考条件,1,中专或高中毕业,从事建筑施工管理工作5年以上;或大学专科以上学历,从事建筑施工管理工作2年以上;2,获得国家认可的工程类初级或初级以。
施工企业质量管理
工程建设施工企业质量管理规范《医疗器械临床试验质量管理规范》,(送审稿),第一章总则,第一条为了保护医疗器械临床试验过程中受试者权益并保障其安全,保证医疗器械临床试验过程规范,结。
施工企业论文
在榕建筑施工企业doc员附:一,报考条件,1,中专或高中毕业,从事建筑施工管理工作5年以上;或大学专科以上学历,从事建筑施工管理工作2年以上;2,获得国家认可的工程类初级或初级以。
13888888888
点击咨询 